Меню

Телефон: 8 (908) 258 17 12

jurist.zakaz@gmail.com

Пермь, ул. Полины Осипенко, 50

Почтовый адрес: 614016, Пермь-16, а/я 54

0 Комментариев

Арбитражный спор по муниципальному контракту (строительство) с встречными исковыми требованиями

Дело №А50-6945/2017 производства Арбитражного суда Пермского края. Представление интересов ООО «Строители Пермского края». Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края обратились с иском к ООО «Строители Пермского края о взыскании неустойки по муниципальному контракту в размере 14 566 159 руб. 17 коп. В результате проделанной работы размер взыскиваемой неустойки снижен до 20% от заявленной, то есть до 2 911 231 руб. 83 коп.
В рамках этого же дела в интересах ООО «Строители Пермского края» подан встречный иск о взыскании с администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края суммы в размере 13 050 422 руб. 40 коп. за фактически выполненные, но не принимаемые Заказчиком работы — решением
Арбитражного суда Пермского края от 13.12.2017 г. данные встречные исковые требования удовлетворены в полном объеме. Посмотреть решение суда

Метки: , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.