Меню Закрыть

Арбитражные споры по муниципальным и госконтрактам

Споры в Арбитражных судах, связанные с муниципальными и государственными контрактами

Окончательный выигрыш дела в суде апелляционной инстанции Арбитражного суда о взыскании неустойки с бюджета Администрации г. Губахи

Дело № 17АП-19809/2018 в 17 Арбитражном апелляционном суде. Представительство интересов на стороне Истца по делу. Стороной Ответчика подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции о взыскании неустойки по муниципальному контракту в сумме 2 190 665 руб. 53 коп . Ответчиком заявлена позиция о неправильном начислении неустойки, более меньшем периоде просрочки обязательств и отсутствия ответственности в ввиду соглашения о порядке исполнения решения суда, а также необходимости уменьшения суммы ввиду недовыполненных работ по контракту Истцом. По результатам проделанной работы в суде апелляционной инстанции доказана обоснованность и законность начисления и требования оплаты неустойки в заявленном размере, правомерность взыскания с Ответчика вышеуказанной суммы. Постановлением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции о взыскании с Ответчика вышеуказанной суммы неустойки оставлено в силе, апелляционная жалоба Ответчика оставлена без удовлетворения. Посмотреть постановление суда http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/73af8878-92a6-4ba4-8879-f50b8864b47d/0c69b38a-d843-4e88-8982-99f936e4ea9f/A50-26002-2018_20190207_Reshenija_i_postanovlenija.pdf

Взыскание в Арбитражном суде 2,1 млн. руб неустойки с Администрации городского округа Губахи

Представительство интересов Истца по спору, вытекающему из муниципального контракта. В результате проделанной работы решением Арбитражного суда Пермского края от 23.11.2018 года по делу № А50-26002/2018 принят судебный акт исковые требования удовлетворить в полном объеме, взыскать с Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН 1055906508679, ИНН 5921018642) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строители Пермского края» (ОГРН 1095906006239, ИНН 5906095040) 2 190 665 руб. 53 коп. неустойки.
Посмотреть решение суда

Предоставление отсрочки исполнения решения Арбитражного суда

В интересах Ответчика (Должника) в рамках дела №А50-6945/2017 производства Арбитражного суда Пермского края в судебном порядке получена отсрочка исполнения решения суда о взыскании денежных средств в размере 2911231 руб. 83 коп, в связи с тяжелым материальным положением и наличием действующих муниципальных контрактов. Посмотреть определение Арбитражного суда Пермского края

Выявление нарушений бюджетного, антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд

В ходе арбитражного процесса по делу №А50-4527/2018 Арбитражного суда Пермского края были выявлены обстоятельства и факты, дающие основание полагать о наличии нарушений ряда положений действующего законодательства РФ (в частности, бюджетного, антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). В связи с чем, были собраны необходимые материалы и направлены в органы прокуратуры, по результатам проверки которой наличие нарушений нашло своё подтверждение, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности, кроме того, материалы направлены прокуратурой в следственные органы для дачи правовой оценки действиям, сопряженными с уголовными деяниями. Посмотреть процессуальное решение прокуратуры

Оспаривание одностороннего расторжения контракта и защита в Управлении Федеральной Антимонопольной службе

Дело №А50-29036/2017 производства Арбитражного суда Пермского края. Представление интересов ООО «Строители Пермского края» в качестве истца. Обжаловано решение Заказчика (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района») об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. Кроме того по данному делу представлялись интересы «Строители Пермского края» в Управлении Федеральной антимонопольной службы Пермского края по рассмотрению вопроса о внесении ООО «Строители Пермского края» в реестр недобросовестных поставщиков, в связи с жалобой МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района». Результат проделанной работы: решением УФАС по Пермскому краю №РНП-59-185 от 25.09.2017 г. принято решение не включать ООО «Строители Пермского края» в реестр недобросовестных поставщиков, ввиду необоснованности доводов Заказчика; Решением Арбитражного суда Пермского края от 27.12.2017 года исковые требования ООО «Строители Пермского края» удовлетворены в полном объеме — односторонний отказ МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района» от исполнения муниципального контракта признан незаконным и необоснованным, а также взысканы судебные расходы. Посмотреть решение суда

Арбитражный спор по муниципальному контракту (строительство) с встречными исковыми требованиями

Дело №А50-6945/2017 производства Арбитражного суда Пермского края. Представление интересов ООО «Строители Пермского края». Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края обратились с иском к ООО «Строители Пермского края о взыскании неустойки по муниципальному контракту в размере 14 566 159 руб. 17 коп. В результате проделанной работы размер взыскиваемой неустойки снижен до 20% от заявленной, то есть до 2 911 231 руб. 83 коп.
В рамках этого же дела в интересах ООО «Строители Пермского края» подан встречный иск о взыскании с администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края суммы в размере 13 050 422 руб. 40 коп. за фактически выполненные, но не принимаемые Заказчиком работы — решением
Арбитражного суда Пермского края от 13.12.2017 г. данные встречные исковые требования удовлетворены в полном объеме. Посмотреть решение суда